Договор на установку септика

Договор на монтаж системы канализации

Договор на установку септика

ДОГОВОР №________________
на монтаж оборудования для устройства наружной канализации

г. Москва «___» _______________ 2009 г.

ООО «Системы для дома», в лице Генерального директора Светлова Михаила Константиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести монтаж и запуск в эксплуатацию станцию глубокой биологической очистки …………………., а Заказчик обязуется оплатить работы по монтажу и стоимость оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в смете, приложенной к настоящему Договору.

Приложения подписываются обеими сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Если в процессе монтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ.

2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

2.1. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. 2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 2.3.

В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется. 2.4. При частичном выполнении работ силами Заказчика гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, оговаривается отдельно. 2.5.

Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные выходом из строя очистной станции в случае нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания. 2.6. В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем _______ м. куб. в сутки, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих СНиП 2.04.

03-85 Исполнитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды. 2.7. Необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию очистной установки через стояк внутренней канализационной сети здания. Над стояком необходимо предусматривать вытяжную часть, которая должна быть выведена на кровлю на высоту не менее 0,3 м.

2.8.

В случае расположения места поставки товара в зонах санитарной охраны населенных пунктов, заповедниках, заказниках или в случае отведения очищенных стоков в водные объекты, очистные установки необходимо комплектовать системой доочистки и обеззараживания очищенной воды.

3. ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оборудования и работ по данному договору составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3.2. Оплата выполняемых работ производится Заказчиком в рублях РФ на основании счета Исполнителя. Стороны могут оговорить другие способы оплаты, согласованные в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 3.3.

Заказчик обязуется производить 100% оплату за выполняемые работы в течение срока действия Счета на оплату. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Исполнителя.

Оплата стоимости работ по Договору производится в следующем порядке: 1 этап: При подписании Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100% стоимости оборудования и 50% стоимости выполняемых работ, в соответствии со сметой приложенной к настоящему Договору, что составляет ……………………………………………………………………………………………….

2 этап: После подписания сторонами акта выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3 (Трех) рабочих дней оставшуюся стоимость выполненных работ, что составляет ……………………………………………………………………………………………………………………………

3.4. Оплата дополнительных работ и материалов производится по доп.соглашению см.п.1.3.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель обязуется в течение _____ рабочих дней с момента оплаты осуществить монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования при условии соблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.3. настоящего Договора. 4.2. Срок начала работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.

) не позднее, чем за 2 суток до начала работ по монтажу. 4.3. В случае неготовности объекта к проведению монтажа срок, указанный в п.4.1., не считается нарушенным Исполнителем. Сроки могут быть изменены по соглашению сторон. 4.4. Срок выполнения работ может быть увеличен на количество дней неблагоприятных для их выполнения (погодные условия). 4.

5. Продолжительность выполнения работ автоматически продлевается на дни официальных праздников в РФ.

4.6. Заказчик не позднее, чем за 7 суток извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) о готовности принять специалиста Исполнителя на участке для завершения исполнения договорных обязательств.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется в оговоренный срок выполнить монтаж оборудования, а также произвести запуск в эксплуатацию оборудования. 5.2. По завершению работ Исполнитель обязуется произвести уборку объекта, вывоз мусора, связанного с проведением работ по настоящему Договору. 5.3.

Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 1 сутки до даты приемки. 5.4. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ. 5.5.

В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ. 5.6. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей. 5.7.

Сдача результата работ (запуск в эксплуатацию оборудования) оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон (руководители или лица, действующие на основании доверенности). Доверенность прилагается к акту.

5.8.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом. Сторона, не подписавшая акт, обязана в течение трех дней письменно сообщить о причинах отказа и обосновать их. При несообщении этих сведений односторонний акт считается подписанным и действительным.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Предоставить объект, на котором будут осуществляться работы по монтажу, в состоянии, обеспечивающем нормальное проведение работ. 6.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению монтажных работ со стороны Заказчика, Заказчик обязан принять меры по устранению таких препятствий. 6.3.

Предоставить помещение для складирования материалов и инструмента и обеспечить его сохранность. 6.4. Выделить место для размещения на участке прицепа–дачи для проживания монтажной бригады в количестве 4 человек. При невозможности размещения на участке прицепа–дачи Заказчик оплачивает дополнительно 30% от стоимости Договора, в соответствии с Окончательной сметой на монтаж. 6.5.

Обеспечить проезд автотранспорта к объекту для доставки оборудования (в том числе и крупногабаритного) и материалов. 6.6. Обеспечить возможность монтажа краном крупногабаритного оборудования. 6.7. Обеспечить объект и монтажную бригаду на объекте электроэнергией, водоснабжением и санузлом.

6.8.

В случае невыполнения Заказчиком дополнительных обязанностей Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ и увеличения сметной стоимости.

7. АРБИТРАЖ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Стороны будут принимать все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным 10 (Десяти) календарным дням.

Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ. 7.2.

За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 7.3.

За просрочку исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает добросовестной Стороне пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных обязательств, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства.

Вопрос о начислении пени и штрафных санкций всегда остается на усмотрение пострадавшей Стороны. Пени и штрафы в целях налогового учета начисляются только после письменного признания (полного либо частичного) претензии пострадавшей Стороной или вступления в силу судебного решения.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих обязательств по данному Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по данному Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовок, войны, актов или действий органов власти, а так же других обстоятельств непреодолимой силы, находящихся за пределами контроля сторон. 8.2. Для стороны, для которой наступили обстоятельства, упомянутые в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения обязательств продлевается на период действия упомянутых обязательств. 8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с даты их возникновения письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их прекращении. Не уведомление в течение 7 дней с момента возникновения вышеупомянутых обстоятельств лишает сторону, подвергшуюся их действию, права ссылаться на них как на основание освобождения выполнения обязательств по настоящему Договору. 8.4. Сертификат(ы), выданные соответствующими Торгово-Промышленными Палатами региона действия обстоятельств непреодолимой силы, будут являться достаточным свидетельством возникновения вышеупомянутых обстоятельств и их продолжительности.
8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора продолжают действовать более трех месяцев с момента их возникновения, каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. При прекращении действия Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней с даты прекращения Договора или фиксируют взаимные претензии и задолженности в Протоколе, если взаиморасчет невозможно провести по причине действия форс-мажорных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов – до полного их погашения. 9.2.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 9.3.

Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только при наличии соглашения Сторон.

В иных случаях досрочное расторжение настоящего Договора возможно только в судебном порядке.

9.5. Все изменения, дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор подразумевает и представляет полное согласие между Сторонами относительно предмета этого Договора. 10.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу. 10.3.

Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые Сторонами, в том числе, с помощью телеграмм или телефаксов при условии, что возможно установить место их отправления. 10.4.

Стороны признают юридическую силу факсимильных копий документов, обеспечивающих исполнение настоящего Договора, с обязательной последующей заменой их на оригиналы в течение 10 рабочих дней с момента обмена. 10.5.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, каждый из которых является подлинным и имеет одинаковую юридическую силу. 10.6.

Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 10.7. Все Приложения к настоящему Договору оформленные в соответствие с условиями настоящего Договора являются его неотъемлемой частью.

10.8. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. ЗАКАЗЧИК_____________________ / / 11.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО “Системы для дома” Юридический адрес: 115487, Москва, ул. Садовники, дом 11А, строение 12.,. Адрес для переписки: 117545, Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.9, офис 251 ИНН 7725674715 КПП 772501001 р/с №40702810738060055995 в универсальном доп. Офисе №01679 Царицинского отделения №7978 Сбербанка России ОАО, к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 ОГРН 1097746477542 ОКПО 62738578 тел.: +7 (495) 661-85-97 e-mail: info@vodaservis.ru Генеральный директор _____________________ /М.К.Светлов/ М.П.

Источник: http://www.stok-voda.ru/services/dogovora/dogovor-na-montazh/

Договор на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации

Договор на установку септика
на выполнение работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации

г.

«» 2021 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по обслуживанию очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации на объектах Заказчика, расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.

1.2. В обязательные виды работ по настоящему договору входит двухразовое сезонноетехническое обследование очистных сооружений и внутриплощадочной дождевой канализации.

1.3. Остальные виды работ, приведенные в Приложении №2, выполняются Исполнителем по заявке Заказчика в течение дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2. СРОКИ

2.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания Сторонами и действует до «»2021 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством согласно условиям настоящего договора.

3.2. Заказчик гарантирует своевременную приемку и оплату работ в соответствии с условиями Договора.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. При заключении договора, Заказчик оплачивает стоимость обязательного двухразового сезонного обследования, составляющую рублей за каждый объект.

4.2. Оплата за остальные выполняемые работы производится Заказчиком по счетам, выставляемым Исполнителем в соответствии с прейскурантом (Приложение №2). Счета выставляются на основании поступления заявки от Заказчика.

4.3. Расчеты за оказываемые услуги производятся не позднее банковских дней с момента выставления счета и получения его Заказчиком.

4.4 Стоимость работ может корректироваться Исполнителем в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. В случае необоснованного расторжения настоящего Договора и Приложений к нему, виновная Сторона возмещает причиненные по ее вине другой Стороне убытки.

5.2. В случае невыполнения своих обязательств в срок Исполнитель выплачивает пени в размере % в день в плоть до окончательного выполнения работ.

5.3. Если Заказчик не произвел расчет в соответствии с настоящим договором, то за каждый день просрочки начисляются пени в размере % от стоимости неоплаченных работ.

5.4 Споры и разногласия по настоящему договору, а также в связи с ним, которые Стороны не смогли урегулировать путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. При прекращении настоящего договора Стороны обязаны урегулировать все взаимные обязательства.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и заверен оттисками их печатей.

6.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

  • Приложение №1 (перечень обслуживаемых объектов);
  • Приложение №2 (перечень выполняемых работ).

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств в случае появления обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая:

  • указы или постановления органов государственной власти, ограничивающие деятельность Сторон;
  • гражданские волнения, эпидемии, блокаду;
  • землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или другие стихийные бедствия;
  • объявленную или фактическую войну;
  • другие случаи, предусмотренные действующим законодательством.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своей части Договора, обязана не позднее -дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. В случае нарушения данного условия Сторона несет ответственность на общих основаниях.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-okazaniya-uslug/852-dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-obsluzhivaniyu-ochistnyh-sooruzheniy-i-vnutriploschadochnoy-dozhdevoy-kanalizacii.html

Договор на копку колодца

Договор на установку септика

Скачать договор на копку колодца (*.doc)

на копку колодца

“       “                              20__ г

__________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________________________ __________________________________________, c одной стороны и ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1.    Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ, указанных в п.1.

2 настоящего      Договора  по строительству  водозаборного колодца  на участке: населенный пункт _____________________________________,                                          район _____________________, область ___________________ (в дальнейшем   Объект) с ориентировочными показателями: глубина ________ м, /информирует Заказчик/,  количество колец _________шт.

1.2. По настоящему договору комплекс работ, выполняемых на Объекте  Подрядчиком,  состоит из:

шурфопроходческих работ в грунтах IIV категории по буримости (суглинки, супеси, глины, пески); монтажа ж/б колец диаметром __________см, высотой_____________ .

1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее___________________ 20__ г.

1.4. Срок выполнения работ составляет ________ дней от даты начала производства работ. По окончании работ стороны  подписывают Акт сдачи-приёмки Объекта (в дальнейшем Акт). Глубина колодца _________ колец предварительная, определяется по взаимному согласованию сторон. Фактическая глубина зависит от глубины залегания водоносного слоя и может отличаться от предварительной.

1.5. В случае изменения климатических условий (затяжные дожди, высокий уровень грунтовых вод, морозы ниже 10 C°) или увеличения объема работ сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены.

2.Права и обязанности сторон

По настоящему договору Подрядчик обязан:

2.1.  Доставить и разгрузить на объект материалы, необходимые для строительства шахтного колодца.

2.2. В оговоренные сроки выполнить работу качественно и с соблюдением соответствующих СНиП.

2.3. При возникновении неблагоприятных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, но влияющих на качество или сроки выполнения работ (согласно ст.8 настоящего договора) предупредить Заказчика и приостановить выполнение работ.

2.4. По окончании работ  составить Акт сдачи-приемки (далее Акт). Предоставить информацию по эксплуатации Объекта.

По настоящему договору Подрядчик вправе:

2.5. Не приступать к выполнению работ, приостановить их выполнение, требовать от Заказчика возмещения убытков, при нарушении последним условий настоящего договора.

2.6. При отсутствии на момент сдачи Объекта Заказчика или его законного представителя (с обязательным исполнением условия п.2.1. настоящего Договора) считать уклонением Заказчика от приёмки Объекта и осуществить её в одностороннем порядке, что оформляется соответствующим Актом.

2.7. Составить дополнительное соглашение на объём работ (не указанных в данном договоре) которые устанавливает заказчик, за дополнительную оплату.

 По настоящему договору Заказчик обязан:

2.8. Подготовить подъезд к месту производства работ, предоставить место для складирования материалов.

2.9. Обеспечить в холодное время года техническое помещение.

2.10. Соблюдать Правила техники безопасности при проведении Подрядчиком горнопроходческих работ в части  запрещающей       нахождение посторонних лиц  на расстоянии  ближе 15 м от Объекта.

2.11. По окончании строительства Объекта, осмотреть и принять результат работы у Подрядчика по установленному Актом фактическому объёму.  Представить Акт недостатков Подрядчику в случае их обнаружения.

2.12. Произвести оплату выполненных работ по установленному Актом фактическому объёму  и в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.Стоимость договора и порядок расчётов

3.1.Расчёт стоимости работ и материала производится на основании прайс-листа, предоставляемого Заказчику.

Стоимость ж/б колец с замком составляет __________________________________________

Стоимость установки ж/б колец составляет:

— с 1-го по 10-е кольцо — _________________________________________________________

— с 11-го по 20-е кольцо — _________________________________________________________

— с 20-го по 30-е кольцо — __________________________________________________________

— Домик для колодца с доставкой — ____________________________________________________

-Прочее __________________________________________________________________________

Итого сумма договора составляет _________________________________________________.

.

3.2. Стоимость земляных работ в  грунтах с включением крупного обломочного материала, валунов, известняковых – доломитовых плит, проходка которых  требует больших трудозатрат и привлечения спец оборудования,  оценивается с коэффициентом 2.

3.3. Общая стоимость может быть уточнена в процессе выполнения работ в зависимости от фактически произведенных объемов.

3.4. Окончательный расчёт производится  Заказчиком согласно Акту приема-сдачи  на момент окончания работ.

4.Особые условия

4.1. Возможно увеличение стоимости  Объекта по независящей от Подрядчика причине, а именно: производство шурфопроходческих работ в грунтах выше IV категории по буримости (валуны, галечники, песчаники, известняки, мергели и др.). В этом случае стоимость проходки одного кольца на 50% больше указанной п.3.1. настоящего Договора.

4.2. Подрядчик не гарантирует соответствие качества воды в колодце питьевому стандарту и не отвечает за изменения гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды (засушливое лето, малоснежная зима и др.).

4.3. Подрядчик не обязан компенсировать Заказчику затраты по благоустройству участка, а именно: восстановление ограды, газонов, дорожек, насаждений и др.

4.4. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали, обусловленные допустимыми предельными отклонениями колец по размерам и форме, в т.ч.

допустимыми отклонениями при монтаже (установке) колодезных колец.
4.5. В течение первых лет возможна подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением почвы (грунта) (в т.ч. морозным пучением). Как следствие происходит нарушение плотности (разрушению) швов между колодезными кольцами.

В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного раствора в местах заложения (стыки колец и т.п.

) и как следствие его разрушение. Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.

4.6. Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих причин. К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративных мероприятий в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются.

4.7. После проведения приемки, выполненные работы подлежат окончательной оплате в соответствии с статьей 3 Договора.

5.1. В случае не выполнения сроков начала работ или оплаты за произведенные работы по настоящему договору, ответственная сторона выплачивает противоположной пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. Уплата штрафных санкций осуществляется в претензионном порядке и не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.3. При возникновении разногласий досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 дней.

6.1. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 7 (семь) дней до даты расторжения.

6.2. В случае расторжения договора по инициативе любой из сторон, оплата производится по установленному Актом фактическому объёму выполненных Подрядчиком работ.

6.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае задержки Заказчиком оплаты работ на срок, превышающий 10 календарных дней, а также остановки производства работ на Объекте по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий два месяца.

  1. Гарантийные обязательства
  • Срок гарантии на Объект 12 месяцев при условии полной оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

7.2. Гарантия не распространяется в случаях:

  • повреждений/изменений, возникших в результате несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации водозаборного колодца;
  • ремонта или изменения внутреннего устройства колодца, проведенного Заказчиком самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц;
  • неправильного или несогласованного с Подрядчиком монтажа дополнительного оборудования в колодце либо непосредственно вблизи колодца, повлекшего нарушение функционирования колодца и/или невозможность его дальнейшей эксплуатации;
  • механических повреждений конструкции колодца, причиненных оборудованием Заказчика или третьими лицами, а также неаккуратной эксплуатацией Заказчиком колодца
  1. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений (затяжные дожди, обильные снегопады, понижение температуры воздуха ниже — 10°С и др.

), действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более двух месяцев, то Стороны обсуждают меры, которые следует принять для продолжения работ. Если Стороны в течение двух месяцев не приходят к соглашению, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения договора, согласно ст. 6 настоящего договора.

«Исполнитель»                                                                          «Заказчик»                                                                                                

 _______________________________                         адрес __________________________

От лица подрядчика: _____________________________От лица заказчика: _________________________________

Источник: https://magic-well.ru/dogovor

Договор на установку бетонного септика

Договор на установку септика

Договор на строительство септика № ______

«___» ___________ 20__ г.

________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность на выполнение работ по строительству септика из железобетонных колец, с правом досрочного завершения работ.

1.2. Глубина септика __________________ колец, определяется по взаимному согласованию сторон.

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало работ: «___»_________20__г.

Окончание работ: «____»_________20__г.

Сроки работ могут быть изменены по не зависящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, заказанные Заказчиком.

2.1.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.

2.1.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. После доставки и разгрузки колец на место Заказчик оплачивает покупку и доставку. В день окончания работ по строительству септика. Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу с составлением акта приёмки выполненных работ и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.

2.2.2. Заказчик обязан оплатить фактически выполненную работу в случаях наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.2.

3. Форс-мажорные обстоятельства.

В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство септика, кроме общепринятых обстоятельств, входят:

3.1. погодные: затяжные дожди или сильные снегопады;

3.2. геологические: крупнообломочные породы, валуны с размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты; плавуны мощностью свыше 1 метра, а также приток воды свыше 200 л/час.

4. Порядок расчетов.

4.1. Договором предусматривается раздельная оплата этапов работ:

-доставка и разгрузка строительных материалов;

-земляные и монтажные работы.

Доставка и разгрузка строительных материалов оплачивается в день доставки. Земляные и монтажные работы оплачиваются после их окончания.

4.2. Стоимость материалов и их доставки определяется из расчета __________ руб. за кольцо и _________ руб. за верхнее строение септика (железобетонная крышка с полимерным люком), количество крышек _________.

4.3. Доставка Исполнителем строительных материалов считается выполненным этапом работ. Заказчик не вправе требовать пересмотра стоимости материалов и компенсации за неиспользованные материалы.

4.4. Стоимость земляных работ и монтажа септика с 1-го по 10-е кольцо определяется из расчета ___________ руб. за кольцо.

4.5. Стоимость дополнительных работ:

перелив ______________

дренаж _______________

вывоз грунта __________ куб

укладка канализационных труб_________ погонный метр.

4.6. Стоимость земляных работ в грунтах с включением крупного обломочного материала, валунов, известняковых слоев, проходка которых требует больших трудозатрат, оценивается с коэффициентом 2.

4.7. Общая стоимость (услуг) работ по данному договору составляет: __________________________________________________________________________________.

4.8. Общая стоимость может быть уточнена в процессе выполнения Договора в зависимости от фактически произведенных объемов работ.

5. Дополнительные условия.

Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Категорически запрещается подходить во время работы к шахте септика.

Убедительная просьба – в целях безопасности не отвлекать исполнителя разговорами.

6. Реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель: ______________________________________________________________________

паспорт №_______________ выдан ____________________________________________________ Заказчик: __________________________________________________________________________

паспорт №_______________ выдан ____________________________________________________

тел:____________________

Заказчик: _____________ Исполнитель: ____________

Источник: https://pro-kolodez.ru/blog/2019/12/25/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8/

Договор монтажа канализации

Договор на установку септика

Договор монтажа канализации №

г. Санкт-Петербург                                              «___» _________ 2014 г.

__________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ____________., действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по приобретению оборудования, материалов и проведению в установленный Договором срок работ по монтажу канализации и вводу в эксплуатацию.

1.2. По завершении работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту о приемке выполненных работ смонтированное Исполнителем оборудование.

1.3. Месторасположение объекта: _______________________________________________________

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с условиями Договора.

2.2. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание в течении ____ месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ в случае:

2.2.1 возникновения недостатков в его работе по вине Исполнителя.

2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.5. Заказчик обязуется произвести оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору является договорной и устанавливается в размере ____________ рублей.

3.2. Перед началом работ Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере стоимости оборудования и расходных материалов _______________ рублей.

3.3. Окончательный расчет производится в сумме ____________ рублей  после

подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

4.2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ по договору: в 5-ти дневный срок после получения аванса.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон.

Исполнитель:                                                       

________________________________________

Ген.директор ___________________________

Заказчик:

__________________________________________

Заказчик:              __________________                                __________________

Исполнитель:      __________________                               __________________

         АКТ  ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

                                                    к договору монтажа канализации  №____

 Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель в лице директора _________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Заказчик ______________ с другой стороны, составили Акт о том, что Исполнителем выполнены ниже перечисленные работы по договору №

Наименование выполненных работ

На выполненные работы предоставляется гарантия __________ год с момента подписания данного акта ПРИ УСЛОВИИ СТАБИЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ и выполнении требований инструкций по эксплуатации оборудования. На поставляемое оборудование предоставляется гарантия завода изготовителя.

Работы соответствуют предъявленным требованиям по качеству и количеству.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах и служит основанием для взаимных расчетов.

Заказчик

__________________________________                                                              «___»_____________2014 г.

Исполнитель

___________________________________                                                           «___»_____________2014 г.

Источник: https://burenie-tosno.ru/dogovor-montazha-kanalizacii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.